分包队伍进场协议书.docx

合同编号：_分包队伍进场协议书甲方（总包单位）：_乙方（分包单位）：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供分包服务事宜，达成如下协议：一、分包工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程工期：自_年_月_日起至_年_月_日止。二、分包范围及责任2.1 乙方负责按照甲方的要求完成分包工程的设计、施工、验收等相关工作。2.2 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的需求。2.3 乙方应承担分包工程一切税收、费用及责任，与甲方无关。三、合同价格及支付3.1 乙方向甲方提供的分包工程总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。3.2 甲方支付乙方分包工程款项的方式如下：（1）进度付款：按照工程进度的实际完成情况，甲方按照约定的比例支付乙方工程款项。（2）验收付款：分包工程完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方剩余工程款项。3.3 甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的发票。四、工期及质量保证4.1 乙方应按照约定的工期完成分包工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2 乙方保证分包工程的质量符合国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2 若乙方在分包工程中存在违法行为，导致甲方承担责任的，乙方应承担甲方因此所遭受的一切损失。六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程完毕且款项结清后失效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日附件：1. 分包工程设计文件2. 分包工程施工方案3. 分包工程验收标准4. 相关法律法规及施工规范第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_分包队伍进场协议书甲方（总包单位）：_乙方（分包单位）：_第三方（监理单位）：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的需求，特引入第三方监理单位进行现场监督与管理。现甲乙双方与第三方达成如下协议：一、分包工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程工期：自_年_月_日起至_年_月_日止。二、第三方监理单位的职责与权益2.1 第三方作为监理单位，负责对分包工程的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等符合甲方的要求。2.2 第三方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行监理，对乙方的施工过程进行全面监控，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性等。2.3 第三方应定期向甲方报告分包工程的施工情况，对工程过程中出现的问题及时提出整改措施，并跟踪整改结果。2.4 第三方应协助甲方对分包工程进行验收，确保工程质量符合约定标准。2.5 第三方有权根据实际情况对乙方的施工过程进行现场检查，要求乙方提供相关工程资料，乙方应予以配合。2.6 第三方应按照约定的费用向甲方提供监理服务，具体费用及支付方式见附件。三、甲方权益保障3.1 甲方有权根据实际情况对分包工程进行监督检查，要求乙方提供相关工程资料，乙方应予以配合。3.2 甲方有权根据第三方监理单位的报告，对乙方进行考核，如乙方不符合甲方要求，甲方有权要求乙方进行整改，甚至终止合同。3.3 甲方有权要求第三方采取措施，确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的需求。3.4 甲方应按照约定的费用向第三方支付监理服务费用，具体费用及支付方式见附件。四、乙方义务与限制4.1 乙方应严格按照甲方的要求及第三方监理单位的监督，完成分包工程的施工。4.2 乙方应按照约定的工期完成分包工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3 乙方保证分包工程的质量符合国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.4 乙方应按照第三方监理单位的要求，提供相关工程资料，配合第三方进行监理工作。4.5 乙方应遵守第三方监理单位制定的施工现场管理制度，服从第三方监理单位的指挥。五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2 若乙方在分包工程中存在违法行为，导致甲方承担责任的，乙方应承担甲方因此所遭受的一切损失。六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2 本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程完毕且款项结清后失效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日附件：1. 分包工程设计文件2. 分包工程施工方案3. 分包工程验收标准4. 相关法律法规及施工规范5. 第三方监理服务费用支付约定第三方介入的意义和目的：第三方监理单位的介入，旨在确保分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的需求。通过第三方的专业监督与管理，可以有效提高工程质量，降低工程风险，保障甲方的利益。同时，第三方监理单位作为独立的合同第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_分包队伍进场协议书甲方（总包单位）：_乙方（分包单位）：_第三方（质量检测单位）：_鉴于甲乙双方同意乙方进行分包工程的施工，为确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求，特引入第三方质量检测单位进行现场质量检测。现甲乙双方与第三方达成如下协议：一、分包工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程工期：自_年_月_日起至_年_月_日止。二、第三方质量检测单位的职责与权益2.1 第三方作为质量检测单位，负责对分包工程的施工质量进行全面检测，确保工程质量符合甲方的要求。2.2 第三方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行检测，对乙方的施工质量进行全面监控，包括但不限于材料合格性、施工工艺合理性、工程实体质量的符合性等。2.3 第三方应定期向甲方和乙方报告分包工程的检测情况，对检测过程中发现的问题及时提出整改措施，并跟踪整改结果。2.4 第三方应协助甲方和乙方对分包工程进行验收，确保工程质量符合约定标准。2.5 第三方有权根据实际情况对乙方的施工过程进行现场检查，要求乙方提供相关工程资料，乙方应予以配合。2.6 第三方应按照约定的费用向甲方和乙方提供检测服务，具体费用及支付方式见附件。三、乙方权益保障3.1 乙方有权根据实际情况对分包工程进行自检，要求第三方提供检测报告，第三方应予以配合。3.2 乙方有权根据第三方检测单位的检测报告，对甲方进行考核，如甲方不符合乙方要求，乙方有权要求甲方进行整改，甚至终止合同。3.3 乙方有权要求第三方采取措施，确保分包工程的质量、安全、进度等满足乙方的需求。3.4 乙方应按照约定的费用向第三方支付检测服务费用，具体费用及支付方式见附件。四、甲方义务与限制4.1 甲方应严格按照乙方的要求及第三方质量检测单位的检测要求，完成分包工程的施工。4.2 甲方应按照约定的工期完成分包工程，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。4.3 甲方保证分包工程的质量符合国家及地方相关法律法规、施工规范和乙方的要求，如出现质量问题，甲方应承担修复及赔偿责任。4.4 甲方应按照第三方质量检测单位的要求，提供相关工程资料，配合第三方进行检测工作。4.5 甲方应遵守第三方质量检测单位制定的施工现场管理制度，服从第三方质量检测单位的指挥。五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2 若甲方在分包工程中存在违法行为，导致乙方承担责任的，甲方应承担乙方因此所遭受的一切损失。六、争议解决本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2 本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程完毕且款项结清后失效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_第三方（盖章）：_ 代表（签名）：_签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日附件：1. 分包工程设计文件2. 分包工程施工方案3. 分包工程验收标准4. 相关法律法规及施工规范5. 第三方质量检测服务费用支付约定乙方为主导的目的和意义：乙方为主导的目的在于确保分包工程的质量、安全、进度等满足自身的利益需求。通过引入第三方质量检测单位，乙方可以加强对分包工程质量的监控，提高工程质量，降低工程风险。同时，乙方在协议中享有更多的权利