2022施工合同例文377.docx
《2022施工合同例文377.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同例文377.docx(39页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同有关施工合同汇编8篇 在当今不断发展的世界,越来越多事情须要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是我细心整理的施工合同8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 施工合同 篇1发包方(以下称甲方):_法定代表人/职务:_托付人/职务:_营业执照注册号:_开户银行/帐号:_地址:_邮编:_传真:_电话:_承包方(以下称乙方):_法定代表人/职务:_托付人/职务:_营业执照注册号:_开户银行/帐号:_地址:_邮编:_传真:_电话:_甲、乙双方本着同等互利,诚恳信用的原则,依照中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义
2、务和职责,经双方协商同意达成以下条款:第一条工程项目:1.1工程名称:道路修缮工程。工程地点:丰台区樊家村承包范围:根据北京丰台区建筑市政设计所设计的施工图纸施工。1.2工期:(1)经双方协商,达成一样。(2)开工日期:20xx年_月_日竣工日期:20xx年_月_日1.3工程做法:1.4质量等级:_1.5合同价款:元(按实际完成工程量结算)人民币(大写)(按实际完成工程量结算)其次条甲方职责:2.1甲方负责将水准点、座标限制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;2.2甲方负责组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并按图纸的份数发给乙方。第三条甲方驻工地代表3.1甲
3、方任命驻工地现场总代表及其托付的代理人,务必由具备相关专业学问的技术人员担当,若甲方代表易人,须提前七天通知乙方,其后任务必全面接着担当前任应负的职责。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知,须经其本人签署并以书面形式递交乙方后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单:_第四条乙方工作4.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度安排,并送交甲方;4.2严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定,严格根据图纸和做法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参与竣工验收,编制工程结算;4.3做好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料、竣工图
4、等文件移交甲方;4.4做好施工组织管理、维持现场整治,做到“工完场清、道路畅通”。4.5工程竣工未移交给甲方之前,乙方负责爱护,乙方爱护期间发生损坏,乙方出资修复。4.6在竣工后规定的保修期内,由于施工缘由造成的质量问题,乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属设计或甲方运用及其它缘由造成工程质量问题,乙方可赐予返修,但返修费用由职责方担当;4.7施工中发生的一切平安事故,除甲方人员自身职责外,均由乙方担当全部职责,并马上报告甲方。第五条乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表,应书面通知甲方,若乙方代表易人,须提前七天通知甲方,其后任务必全面接着担当前任应负的职责;5.2
5、乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责,乙方的要求、通知,均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方后生效。第六条工期顺延6.1以下缘由造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:(1)设计变更,工程量超多增加;(2)不行抗力:是指斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方职责造成的爆炸火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;6.2上述状况发生后两天内,乙方就延误的资料和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后五天内予以确认并答复。6.3非6.1条款所列出各种缘由,工程未按合同工期竣工,乙方担当违约职责。6.4乙方未能根据合同约定工期完成工程,每延误一天
6、乙方需支付甲方合同总金额的千分之一的违约金。第七条工程质量等级7.1工程质量要求到达北京市市政工程质量检验评定标准。7.2工程质量不贴合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方担当,工期不予顺延。第八条合同价款及调整8.1合同价款为有条件之可调价款,有下列状况之一者可作调整:(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;(2)甲方代表签认的工程量增减;8.2上述状况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,报送工程造价审查部门审定,确定合同价款的增减。第九条工程预付款及竣工结算9.1合同生效后五日内,甲方付给乙方合同总价的%为工程预付款;铺装铺油前甲方付给乙方合
7、同总价的%;整体工程竣工验收合格结算后,甲方付至95%;质量保证金为结算总款的5%,质保期满后20天内支付。9.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方自签收之日起天内将结算审核完毕,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。第十条竣工验收10.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天内向甲方带给完整竣工资料(一式_肆_份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十天内组织有关部门验收,并在验收后五天内提出修改看法,乙方按修改看法修改,并担当由乙方缘由造成修改的费用。10.2竣工日期的认定:竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期,若要修改才能
8、到达竣工要求的,应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。10.3阅历收贴合国家质量标准,验收完毕后,若乙方在五天内未向甲方移交,由此造成甲方的经济损失,概由乙方担当。10.4工程竣工验收贴合国家有关质量标准,乙方不得任何理由而拒绝交付。第十一条保修11.1保修期限:以工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,沥青砼路面及人行道为年。11.2保修职责范围:除甲方运用过程中人为损坏,自然灾难及人力不行抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量缘由及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修职责范围。11.3保修资料包括:合同价款(含补充合同价
9、款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定,双方或多方会议纪要约定的全部资料。11.4保修费用:从工程结算款中截留,即结算总价款的5%,若发生的累计保修费超过所截留保修费总额,超出部分仍由乙方支付。11.5保修期间:乙方应在接到甲方书面通知后,天内派人修理,否则甲方可托付其他单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支付。11.6保修期满后二十天内,甲方将剩余保修费一次性支付给乙方。第十二条争议的解决双方就合同条款的说明、执行及工程亲密相关的事项发生争议,应友好的协商解决,协商不成,双方同意提交合同履行地即北京市丰台区人民法院诉讼解决。第十三条违约职责13.1违约的处理:合同
10、双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方担当赔偿。违约造成工期延误职责分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。13.2违约金的标准:合同履行中任何一方无正值理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除担当赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还务必向对方支付合同价款_%的违约金。13.3赔偿经济损失的范围:乙方不按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。13.4损失的计算方法:实际干脆损失加间接损失。13.5因乙方缘由中止合同时,甲方有权确定是否理解与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、
11、设备和器件的权利。第十四条平安施工14.1乙方应按平安施工有关规定,实行严格、科学的平安防护措施,确保施工平安和第三者的平安,担当由于自身平安措施不力造成事故的职责和发生的费用。14.2若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定马上报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救带给必要条件,发生的费用由职责方担当。14.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道旁边及交通要道施工之前,应向甲方代表提出平安爱护措施,经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲乙双方共同商定。第十五条不行抗力15.1不行抗力缘由和因素的认定标准:(1)六度以上的地震;(2)六级以上的持续一天台风;(3)30MM以上的持续24小时的大雨、
12、暴雨;(4)自然缘由发生的火灾;(5)其它不行抗力缘由(包括因斗争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方职责造成的爆炸等)。15.2上述不行抗力因素出现,乙方应马上实行措施并向甲方报告损失状况和清理、修复的费用,若灾难呈间歇形式发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾难状况,直到灾难结束。15.3因15.1所列灾难发生的费用由双方分别担当。(1)工程本身的损害由甲方担当。(2)人员伤亡由其所属单位负责并担当相应费用;(3)乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停工、窝工,机械、设备停置损失,由乙方担当;(4)清理、修复工作的职责与费用担当,双方另签补充协议。第十六条合同的生效与终止16.1本合同自甲、
13、乙双方法人代表或其托付代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。16.2本合同签订后,双方应仔细履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一样并实行书面形式进行。第十七条合同份数本合同一式份,甲方_份,乙方_份,附加条款与本合同具有同等法律效力。第十八条其他约定条款甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:_(盖章或签字)法定代表人:_(盖章或签字)托付代理人:_(盖章或签字)托付代理人:_(盖章或签字)本合同签订日期:_年_月_日施工合同 篇2根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有
14、关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一样,订立本施工合同补充协议。一、定义1、“”即“建设移交”,在本合作意向中的意思,指乙方按本合作意向的约定参加项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理,并担当其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人,乙方按约定收回投资。2、本工程(或本项目):指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。3、建设期:指本项目的建设周期,从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。4、回购期:指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格
15、完成备案之次日起先,按约定完成回购款支付之日止结束。二、投资模式1、采纳“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行,乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施安排等进行投资建设,甲方按约定对建设工程进行回购。2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方,本工程所发生的全部与工程建设有关的债权债务均由乙方担当。三、项目投资建设安排及工程节点工期由乙方依据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。节点工期支配:1、xx年3月31日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。2、xx年4月30日之前完成全部路基工程。3、xx年6月30日之前完成全部路面工程,达到通车条件。4、xx年10月31日之前完成全部路灯、
16、交通设施等其他附属工程。如因为拆迁或其他甲方缘由造成乙方不能根据节点工期完成施工任务,乙方经甲方批准后可依据实际延误天数顺延节点工期。四、履约保证金的缴纳和返还乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。本工程工程量完成50时甲方向乙方返还履约保证金的30,本工程工程量完成70时甲方向乙方返还履约保证金的30,本工程工程量完成90时甲方向乙方返还履约保证金的40。履约保证金到乙方完成上述工程量时必需按约定返还,到期不能按约定返还的,按保证金款项每日0.05标准支付滞纳金,并担当相关违约责任。五、项目费用核定及担当(一)税费担当:施工企业应缴纳的税费由乙方担当。(二)施工
17、现场的三通一平中,由甲方解决用电事项,拌合站的临时用地由甲方负责租用,乙方按1200-1500元/亩,年的标准支付租金。(三)工程分阶段审计。工程竣工验收合格后,甲方在收到该项目完整齐备、真实精确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计(双方认可的特别状况除外)。六、项目成本确定原则(预决算原则)1、建筑安装工程费计算依据:依据法律法规,按河南省市政工程预算定额20xx版取费,价格调整方法根据主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。(材料价格以施工期间商丘市定期公布的商丘市工程造价信息为准)。2、项目建设期间,如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批,须经甲方同意,工程签证变更实行联合会签制
18、度。乙方按规定程序报批,甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门探讨并予以书面答复,逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度,如因甲方缘由影响工程量进度,除工期顺延外,甲方应担当违约责任。3、建设项目结算价款文件由乙方编制,由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据,确定工程款最终价款。七、回购款支付及融资费用1、回购总价。甲方支付的回购总价工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。(该税费如在决算审定价内,不再计取;如不发生,则不记取。)2、回购时间。工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期,回购期限两年整。3、每期回购
19、时间和比例第一次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起30日内;回购比例:占工程决算双方认可价的40。其次次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起1年内;回购比例:占工程决算双方认可价的30。支付金额工程决算双方认可价55+工程决算双方认可价7.995(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30)1年。第三次回购时间:工程竣工验收合格完成备案之日起2年内;回购比例:占工程决算双方认可价的25。支付金额工程决算双方认可价25+工程决算双方认可价257.995(中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30)2年。质保金为工程决算双方认可价的5,从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。4、
20、回购期利息回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30计取。5、甲方可提前付款,按实际回购期限支付利息。八、甲方权利与义务(一)甲方成立特地机构或指派专人联系本项目,依据项目建设要求,向乙方供应本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料(以清单为准);基建设批手续由甲方帮助办理,并对项目实行全程跟踪服务,为项目建设开拓绿色通道。(二)工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日,从完成移交之日起,该工程的相关风险(除质量责任外)由甲方担当。同时,该工程进入运用期,质保期内出现质量问题,乙方负责修复。(四)甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调
21、工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系,督促职能部门对乙方合理恳求刚好办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷,依法予以协调处理,确保良好投资环境,如因上述缘由影响乙方工程进度,除工期顺延外,甲方担当违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误,建设期相应顺延。(五)甲方有权全面了解,监督项目投资资金、工程进度等实际状况,要求乙方按建设项目所规定的期限,按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。(六)乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题(不含设计、预决算)送审稿,甲方应在7个工作日内(双方认可的特别状况除外)出具书面回复看法,逾期不答复视为认可。九、乙方权利与义
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 例文 377
限制150内