2022施工合同范文812.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022施工合同范文812.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同范文812.docx(35页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同施工合同模板汇总八篇在不断进步的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同也是特别有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是我帮大家整理的施工合同8篇,希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第1条工程概况1.1、工程名称:1.2、工程地点:1.3、承包范围:以预算所列单项为准,增加项甲乙双方在施工工程中商定。1.4、承包方式:包工包料1.5、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.7、合同价款(人民币大写):第2条甲方工作2.1、开工前2
2、天,甲方腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派为甲方驻工地代表,联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。第3条乙方工作3.1、参与乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。3.2、指派为乙方驻工地代表,联系方式负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、
3、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位(住户)的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工实行的措施费用。4.2、因
4、甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5.4、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.5、工程竣工后,乙方应通知甲
5、方验收,甲方自接到验收通知日历天内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。5.6、如工程竣工后,甲方未验收而投入运用,则视为验收甲方验收合格。正式进入维保期。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同采纳可调价格:可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程,为节约造价存在许多不确定因素,工程量以现场实际发生的详细工程量为准,主要材料价格以工程预算书报价中材料价格为参考价格,人工费、协助材料价格参照河北省造价信息。6.2
6、、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料14天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在7天内,结清尾款。第7条关于材料供应的约定7.1、本工程甲方负责选购供应的材料、1设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔
7、偿。7.2、凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1、甲方供应或由乙方设计的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑平安工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程1消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾
8、事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条嘉奖和违约责任9.1、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.2、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。9.3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。9.4、未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.5、因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.1、本
9、合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第11条附则11.1、本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。11.2、本合同一式两份,双方各执一份。11.3、本合同履行完成后自动终止。11.4、附件(1)建设工程预算书甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人: 法定代表人:代理人: 代理人:单位地址: 单位地址:电话: 电话:年月日 年月日施工合同 篇2甲
10、方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就XX乡 村民居风貌塑造工程施工项目协商一样,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:XX乡民居风貌塑造。2、工程地点:XX乡 村。3、工程内容:旅游沿线部分村民房屋立面风貌改造(川北民居风格),房屋屋面、门窗、木制民楼、粉墙、勾檐、座脊、粉墙吊檐、硬化道路及院坝、设施建设及店招店牌等,粉刷材料用腻子和外墙漆施工。4、资金来源:政府补助、居民自筹。二、合同日期开工日期:20xx年10月18日竣工日期:旅游线20xx年10月28日,场镇11月底。三、合同价款粉墙(含裙线、勾画
11、青砖)20元/m2,水泥砂浆抹面20元/m2,勾檐13元/m,座脊70元/m,硬化院坝及入户路(厚度0.1m)160元/m3,栏杆及花台70元/m,刷木漆50元/m2。四、质量标准外墙粉刷材料的要求1、腻子(干粉外墙防水腻子)。要求:粉状匀称,无结块。表干时间5小时,初期干燥抗裂性6小时后无裂纹,吸水量2克。耐水性( 96h)无异样,耐碱性(48h)无异样,粘结强度在标准状态下0.6,动态抗开裂性0.1。2、外墙漆(颜色以东、西线乡镇风貌改造颜色为准)。要求:附着力强,能抗天气改变,反抗酸雨、碱及霉的侵蚀;抗污染实力强,色泽长久不变,不易粘灰,不起泡,不剥落,无裂纹,干燥时间:指触干为10分钟
12、,表干1小时,重涂时间2小时,实干24小时。外墙粉刷施工要求1、腻子施工:(涂脂抹粉刷2遍)涂刷要求:清除基层表面粉尘、油污、锈迹等,确保墙面清洁;检查基层坚固度,疏松、空鼓部分应予以铲除;墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩,应打磨平整,墙上洞口和缝口应用水泥砂浆进行填补;检测基层酸碱度与基层含水率,确保含水率小于10%,pH值小于10。(2)施工要求:腻子调配:腻子干脆加水调配,配比为腻子粉10份、水3份,依据墙体吸水性和气温环境可做适当调整,以好批刮为准。调配腻子要用搅拌器充分搅拌匀称,初次搅拌停止后静置五分种再次搅拌下,调好的腻子在3小时内用完。运用刮板按常规批刮进行施工。批刮次数不行过多,力
13、求匀称平整,勿留交接缝痕迹。一般两遍成活。第一道批刮以找平基面为准,批刮厚度为0.5mm。第一道施工完毕后,完全干透,方可进行其次道批刮,批刮厚度为0.5mm。其次道工序结束后,48小时以内,用600#以上的细砂纸稍微打磨,清除浮灰即可。2、外墙漆施工(涂刷2遍)(1)上封闭底漆:批刮好的腻子层干燥保养2天后即可上封闭底漆,底漆不用稀释,干脆运用,涂刷时要匀称细致,不行漏涂,特殊是阴阳角部位,否则将对面漆涂膜产生影响,干燥4小时后可上漆。(2)上面漆面漆:要看墙体的吸水性作适当调整,不行过分稀释,盲目追求涂刷面积,否则可能出现掉粉和遮盖力不够问题,面漆涂刷可选用短毛辊筒施工,涂刷要匀称细致,单
14、位平方米的用漆量要匀称分布,阴阳角部位可选用毛刷刷漆,面漆的漆膜应做到无流挂、刷痕、小辊筒花纹匀称,漆膜颜色和光泽统一,不露底,层间重涂时间为4小时。3、对线条的要求:线条宽0.2米,详细位置位于二楼(三楼)窗台下0.35米位置,颜色为红棕色;墙裙距地面高0.7米,颜色为深灰色;墙面颜色为白色。4、根据新村建设要求,体现川北民居特色。底层立(侧)面墙裙距地面高0.7米,用外墙漆勾画青灰色砖,柱面和分隔线为红棕色,墙面为白色。座脊、吊檐、入户路及院坝硬化工程以现场指导为准。五、双方责任承包人责任:1、向发包人承诺根据合同约定进行此施工,竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。工程质量保修期限为
15、壹年,自工程竣工验收起计时。2、担当施工中出现的瓦片损毁等农户财物损失的赔偿。3、完善施工中的平安防护措施,特殊是高空施工平安防护措施,加强平安监管,杜绝事故发生;独自担当施工中出现的一切平安事故的赔偿和法律责任。4、负责开具竣工验收报账所需的税务发票及其他软件资料。 发包人责任:1、对承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2、对相关详细问题进行协调处理,并对工程质量、平安、进度进行监管。六、违约责任1、工程逾期验收合格,甲方未完全支付工程款,每逾一日甲方偿付欠款总额2的滞纳金。2、乙方不能按合同规定完工,乙方向甲方偿付工程款总额1%的违约金。七、工程付款施工队进
16、场后,支付工程款总额(预料)30%的资金作为启动资金,用于支付材料款;工程竣工验收后,按民工工资、材料款、税金及余下的工程款的依次,支付工程资金总额的40%。项目经县审计局审计决算后,支付余额资金(按规定要求留足质量保证金)。八、竣工结算按现场实际完成工作量及与签证核量,办理竣工结算。九、合同生效本合同正式本贰份,甲乙双方各存壹份。双方签字盖章后生效。发包人: 承包人:法定代表人:法定代表人:施工合同 篇3乙方:甲方现将 外墙涂料工程托付乙方施工,双方应遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲、乙双方充分协商,达成如下条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、承包范围:外墙涂料工程;
17、三、承包方式:包工包料包质量,包质量十五年以上四、工程内容:粉刷外墙五、工程材料:本工程运用涂料为品牌,颜色以甲方确定的色板为准,材料到达现场必需经甲方代表验收,质量达到国家标准后可投入运用。六、工程造价:1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米,此报价含税款(综合单价包括人工费,材料费,做法工序:专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍)。2、面积:按实际施工面积计算。3、结算造价:工程量按实际施工面积计算,若有设计变更可按实际调整。完工后,付清全部的工程款(扣除5%的质量保证金)。4 、工程款支付:工程起先预付总工程款20%,工程完工后付至总工程款的80%,竣工结算后付至总工程款的95%,剩余5%做
18、为质保金,一年后付清。七 、工程质量1、乙方在施工时必需严格根据现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91细心组织施工,确保工程质量达到100%合格,若有削减施工工序的操作,甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必需对外墙基底进行清理,如发觉有裂缝必需先做处理后,才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求:(1)、修整基面时,必需细心留意修补,休整处接着要肯定平整,与原基面胶接要牢固。(2)、乙方在施工过程中,必需做好接口、重要部位的处理,线条顺直,感观良好,确保颜色一样,细部构造工艺要细致,符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任(1)、在施工前向乙方供应施工图纸及相关资料。
19、(2)、供应进行施工的场地及库房(不负责看护)。(3)、供应水源、电源。(4)、协作乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责任(1)、按施工图纸进行施工,做好自检工作,确保工程质量和工期。(2)、按施工平安规定实行预防事故的措施,确保施工平安和第三者的平安。(3)、管理维护现场清洁,刚好清除垃圾和不用的临时设施。(4)、自竣工之日起两年的保修期,如有施工质量问题,乙方负责免费返修。(5)、如发生平安问题,一切责任由乙方全部担当九、违约责任1、合同签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更合同内容和解除合同,否则,须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后,没有完成合同工作量中
20、途退场者,已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,甲方拒绝支付工程款,所产生的一切费用由乙方担当。十、本工程保修期为两年,如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行修理,接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行修理,所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未刚好修理所带来的一切损失均由乙方担当。十一、本合同一式两份,双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方年 月 日年 月 日施工合同 篇4发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)甲方因建设须要,托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互
21、权利、义务,依据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。3、因其他意外状况的停工,双方应共同查明缘由,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工缘由而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起起先签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 范文 812
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内