2023年弱电工程施工合同(弱电工程施工方案范本).docx
《2023年弱电工程施工合同(弱电工程施工方案范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年弱电工程施工合同(弱电工程施工方案范本).docx(56页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年弱电工程施工合同(弱电工程施工方案范本)弱电工程施工合同1甲方:上海领慧智能科技有限公司乙方:今有甲方(上海领慧智能科技有限公司)和乙方( )就上海*项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议:1、 甲方同意将上海*项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方,工程量包括所有弱电安装图纸上的内容,其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋,设备的安装及调试等2、 甲方提供给乙方施工图纸一份,乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作,严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工,如施工图纸有问题,
2、乙方要及时提出,如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责,其他情况造成的返工由乙方自行负责,如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题,每个点位罚款200元,并必须按要求自行返工,所造成的主材损失由乙方负责赔偿,有质量的点位超出2%,每个点位罚款500元整,罚款将直接从每期工程款中扣除。3、 本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具,包辅材包耗材的购买,包安全包文明包清洁的清包合同,(其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料,所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防
3、火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等),乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全,所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。4、 乙方应节约材料不准浪费,遵守甲方有关材料领取和返还的规定,当天 施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库,如未及时返回,甲方管理人员一经发现,每次罚款300元,将直接从工程款中扣除,乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩,如果数量相差多则乙方赔偿(特别是线材),甲方材料不能用作它用,如梯子,拖线板,套管等一经发现必将重罚。5、 施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品,加强和土建及其他工种的衔接,如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、
4、 甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等,无加班费和抢工费,如甲方认为乙方无能力完成此分包工程,甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚,如乙方无故在工程未完成前退场,甲方有权对乙方进行任何处罚,包括停止付款。7、 乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名,乙方须完全服从甲方的管理,服从总包方、业主方、监理的管理和指导,如乙方不服从甲方的管理,甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚,每次罚款不少于500元。8、 乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等,提供完整的施工日志,并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。9、 甲方有
5、权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工,人工费由甲方承担,但需和乙方协商。10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方,一次预埋及防雷接地占工程量的20%,二次预埋占10%,其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准,其余以满足验收条件为标准,每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金,如因业主付款不到位造成付款延期,付款日相应顺延,质保金以业主验收交房为最后期限。11、 乙方管理人员要管理好自己的职工,要协调和配合各工种间的工作,严禁喝酒闹事、打架斗殴,违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定,发生纠纷首先协商解决,协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份,甲、乙双方各持
6、一份,签字生效。 甲方:上海领慧智能科技有限公司项目负责人:乙方:项目负责人:弱电工程施工合同2甲方(发包单位):乙方(承包单位):经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。第一条工程项目一、工程项目名称:二、工程地点:三、工程承包范围:1、数字监控系统的布线及设备安装调试;2、桥架安装;四、工程承包内容1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工;2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试;3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求:整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标
7、准ISO/IECIS11801和国内标准建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97和建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72:97。1、桥架工程要求:1)水平桥架安装;2)垂直桥架安装;3)桥架三通爬坡制作;2、布线工程要求1)、数字监控系统,共计XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。第二条双方责任一、甲方:1、指派现场代表负责协协调乙方施工;2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查;3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工;5、甲方负责协调解决乙方在施工
8、中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障,由甲方负责。二、乙方:1、服从甲方的统一调度;2、组织人员进场;3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提供相应的工程文档;4、工程质量必须达到优良;5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修。第三条工程期限及配合一、进场日期为年月日,工期定为天,并配合验收。
9、二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1罚款。第四条工程费用一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币:XXXXXXXX元整(XXXXX¥)。如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。第五条工程验收一、验收标准:根据国际标准ISO/IECIS11801,国内标准CECS89:97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件:(1)详细布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置
10、图,线缆走向系统图及编号等内容)二、验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。由此造成工期延误的,按每延误一天处以工程总额的1罚款。第六条付款方式一、合同签定后3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的60%,计为人民币:X万X仟X佰X拾X元X角(¥XXXXX元);二、工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与乙方结算至工程总费用的100%(¥XXXXX元),如甲方无故不予支付,按每延付一日处以工程总额1的罚款。第七条合同纠纷一、如有一方违背本合同
11、,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金1万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。二、本承包合同的附件包括:附表1:XXX监控系统点位图;附表2:XXX桥架安装图;以上附件12是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日弱电工程施工合同3发包方:(以下简称甲方)_承包方:(以下简称乙方)_依据中华人民共和国合
12、同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担*公司弱电工程有关事宜达成一致,签订本合同供双方共同遵守:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包方式:本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。二、乙方承包范围完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。三、合同价款本项目合同包干价人民币大写:(小写:¥元)。四、工程工期开工日: 年 月 日;完工日: 年 月 日。乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化,按照甲方的要求调整工程进度计划及施工
13、组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下,调整及采取相应的措施而增加的任何费用,均已包含在本合同价款内。五、付款方式本合同签订后,主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约%,人民币元定金,竣工验收合格后三日内将余款结清。六、甲方责任及工作1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件,负责施工现场的全面组织协调工作。2、甲方向乙方提供施工用电接口,电源容量由乙方提供需要数据,乙方挂表计量,费用由乙方自理。3、在设备安装、调试开始时,甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员,以掌握弱电系统整体情况。4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作,提供相关技术资料和支持。5、接到乙方的验收通知后
14、,甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用,组织相关单位和人员按时参加验收工作。七、乙方责任及工作:1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备,验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的,甲方有权要求更换,乙方承担由此引起的工期及费用损失。2、甲方负责提供施工用电源接驳位置,但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。八、竣工验收1、乙方对工程质量自检合格并符合本合同要求后,通知甲方组织人员进行验收。2、工程经竣工验收合格符合本合同要求,乙方清理好场地可办理场地移交,竣工验收合格证之日为竣工日。九、工程保修自工
15、程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开始计算保修期,保修期为二年,保修期内由乙方保修并承担维修费用。十、争议的解决双方因履行本合同发生争议时,应当协商解决,当双方协商不能达成一致,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,均具有同等效力;手写涂改双方未同时盖章无效;在甲乙双方履行完各自义务后自行终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日弱电工程施工合同4发包方(甲方):承包方(乙方):第一条、 工程项目:1. 工程名称:2. 工程地点:3
16、. 工程范围及内容:综合布线工程乙方具体负责:(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装第二条、 工程期限:1. 开工日期:2. 完工日期:第三条、 工程计价方式:本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年建筑与建筑群综合布线系统预算定额、通信建设工程价款结算办法、通信建设工程施工机械台班费用定额、通信建设工程费用及预算定额的使用说明。按照通信建设工程费用及预算定额的使用说明的规定,本工程为通信线路工程二类工程,相应取费标准按照二类工程计取。工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础,工程取费标准由审计部门依照定额确认,工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超
17、过8%,则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)第四条、 承包工程付款方式:1. 合同签订后,在乙方进入工地施工之日起10日,甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。2. 其他工程费按照形象进度付款至70%,每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书,一式四份,甲方对乙方所报的书面结算进行审核,审核后10日内向乙方支付所报进度款的70%。3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后,工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。弱电工程施工合同5甲方
18、:武汉房地产开发有限公司乙方:武汉科技发展有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定,甲、乙双方经友好协商,就乙方为甲方大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜,签订本合同:第一条工程概况工程名称:武汉大厦电梯布线工程工程地点:武汉市黄浦区路号工程内容:8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式:包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期:1、开工日:年月日;竣工日:年月日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等
19、待时间,并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级:优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良,乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程,乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。第四条工程造价1、单价标准:人民币元。该单价一次性包死,不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的
20、人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用,除非本合同另有约定外,甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中,如设计变更或甲方要求变更的,变更部分的工程造价按照人民币元的标准结算。3、本工程总造价暂定为万元(大写:万元)人民币,最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价,据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响,亦理解政府管理部门对
21、施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。2、乙方任何因忽视或误解上述情况,不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等,但不影响关键线路的,乙方应当自行采取措施,不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延,双方的损失由各自承担:(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的:战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级
22、以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2日内,就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的,视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年弱电 工程施工 合同 方案 范本
限制150内