土建基础工程施工合同3篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《土建基础工程施工合同3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土建基础工程施工合同3篇.docx(11页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 土建基础工程施工合同3篇土建根底工程施工合同1 建立单位: (甲方) 施工单位: (乙方) 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定,双方就完成 边坡支护 工程施工有关各项事宜,甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则,经充分协商达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程工程: 1.3工程地点: 1.5工程质量: 1.4工 程 量: 其次条 承包方式 包工包料 第三条 承包范围: 第四条 工程工期 4.1有效工期总天数为天,本合同工程定于年月日开工,于 年 月 日竣工。如不能按期开工,工期以实际开工之日起计算。 4.2乙方按合同工期每提前竣工一天,甲方应
2、支付乙方的嘉奖金额为元;乙方按合同工期每延期一天,乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。 4.3若由不行抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工,工期可顺延;若因甲或乙方缘由造成的工程停工而延误工期,由责任方担当并按4.2条费用标准向对方支付损失. 第五条 工程价款及结算 5.1工程单位造价: 5.2工程总价款 5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表商定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起担当相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方担当,并向乙方支付相应的费用; 1,工程开工乙方机具进场开头施工甲方付工程
3、总款的20%, 2,施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%, 3,工程根底回填土完成甲方付工程总款10%。 4,结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方供应的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。 第六条 甲方责任与义务 6.1负责现场的“三通一平“工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场供应电压不能保证乙方设备正常工作,应准时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。 6.2负责办理工程开工、环保等手续,向乙方供应施工现场工程地质和地下管网线资料,负责场地地下障碍物的去除及其担当所发生的费用。
4、如因甲方未能供应有关地下管线,而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方担当。 6.3负责向乙方供应地质勘察报告及施工图纸。 6.4负责选购工程施工所需的工程材料,并供应产品合格证明,如与设计和标准要求不符的材料,需重新选购符合要求的材料,发生的费用自负。 6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界限)的测量放线工作,将掌握点与场地标高位置以书面形式提交给乙方,并现场交验。 6.6对工程质量进展监视检查,帮助乙方准时解决施工中消失的难题。 6.7根据合同要求准时向乙方拨付工程款。 6.8负责施工现场扰民和民扰的处理,帮助乙方解决住宿问题。 6.9负责补偿因甲方缘由的设计变更给乙方造成
5、的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费,按每天 / 元计算。 第七条 乙方责任与义务 7.1做好施工预备工作。 7.2派齐工地各类治理人员按施工组织设计及有关标准组织施工,保证施工质量,如检验消失质量问题应积极实行补救措施,费用自负。 7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后准时向甲方供应工程施工资料。 7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立担当责任,一切损失全部由乙方负责。若由甲方缘由造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方担当,并担当其费用。 7.5做到施工现场的文明施工与卫生干净,担当违犯有关规定的罚款。 7.6保证工程工期,因自身缘由延误工期时工期
6、不得顺延。 第八条 争议 8.1甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同治理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可实行以下一种方式解决。 第一种争议解决方式:向 / 仲裁委员会申请仲裁。 其次种争议解决方式:向 潍城区 人民法院起诉。 双方商定按第 二 种争议解决方式解决。 第九条 违约 9.1甲方或乙方不能按本协议条款商定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应担当相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 第十条 合同份数 10.1本合同共四
7、份,双方各保存二份,具有同等法律效力。 第十一条 补充条款如下: / 第十二条 合同生效与终止 12.1本合同自签定之日起生效。 12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后,本合同即告终止。 第十三条 未尽事宜 双方协商解决。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 土建根底工程施工合同2 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议: 一、甲方工作: 1、消退施工现场一切障碍物,使施工场地平坦,桩基施工过程中发觉有以上事项遗留问题,应负责处理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土建 基础 工程施工 合同
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内