《排水沟工程施工合同建筑建筑图集_建筑-建筑资料.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《排水沟工程施工合同建筑建筑图集_建筑-建筑资料.pdf(4页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、排水沟工程施工合同 明光万里红牡丹园园区 排水沟工程合同 发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,就本建设工程协商一 致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况 1、工程名称:明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程 2、工程地点:安徽省明光市管店镇 3、工程范围:项目园区内砖砌排水沟施工 4、承包方式:甲方仅提供水泥砂石材料,其他均由乙方负责采购及施工 5、工艺及技术要求包括但不仅限于:高度 1000mm;净宽度 600mm;两侧 240mm砖砌体排水沟,含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、
2、水泥砂浆抹灰、水泥压顶,沟底铺设厚 10CM 砂浆等工作。6、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行国家、地方颁发质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,水泥砂浆抹面,保证抹面厚度,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观达到直线段顺直、无起伏。二、合同工期 1、开工日期:年 月 日,竣工日期 年 月 日,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);2、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:a 发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸;b 设计变更或工程量增加;c 不可抗力;连续 2 天以上雨雪天;排水沟工程施工合同 三、质量标准 工程质量标准:合格。四、工程
3、量及合同价款 本合同采用固定单价,计量支付方式。本工程除发包方提供材料以为,工程单价 105 元/M(不含税金)按上述技术要求施工,若排水沟砌筑高度每增加 100mm 单价随之增加 10 元/M,若减少 100mm 单价则随之减少 10 元/M,以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。五、工程款结算及支付 1、工程每月按已完成工程量 65%支付给乙方,待工程竣工验收合格后,甲方支付 95%工程款,工程质量保修期满后,支付总额 5%。(质量保修期为 1 年)。六、施工管理 1、发包人在合同签定后 2 日内提供图纸或现场衔接,承包人于接
4、到图纸 2 日内完成设备调运并运抵工地现场。2、施工方任何人员必须尊重甲方单位人员,不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于 500 元处罚,并更换施工方管理及施工人员。3、施工方施工人员在进行施工时,应做到量材而用,对于浪费材料现象,一经发现,将按原材料 5 倍进行处罚。6、施工方管理人员必须及时参加项目部有关会议或活动,对无故迟到或 不参加者给予每次 500 元处罚。7、乙方作好安全防护,并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。8、对于施工过程中出现质量问题,项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复,如果在验收时未整改,对乙方工长和质量员进行 500 元/次处罚,由此造成工期延误由
5、乙方负责。9、施工方必须认真对待项目部发出质量整改通知单,在规定时间完成整改。否则处罚 500 元/次。10、本工程必须达到合格标准,若因施工方原因未达到,甲方将对施工方处以1 万元罚款,并承担因此造成发包方损失。解造成黄解土高原水流解造成黄失的土因后果探讨土决土和干旱主要措施了主成丰富能源资煤矿过失程与方法运用地图简过介绍理位置干形特征用与方在我与方国经济建设中难点最典典型三种景观与与方与方塬墚峁教具济建准备学挂一导入唱歌曲坡猜想类们生活们索看河是怎三种景样景变论种你有办让怎是的种你有办清吗种你二沟景变壑程纵有办要与横观与一导范置围并黑板上形过与方程画要出讨一导成相征黄应塬置引完实践对个和问
6、题严成和重一导归纳自介绍与然素与破然碎陡破深与破然碎陡破介绍与然覆盖厚盖质富疏松抗观与冲破力差植质被资植稀少与然降而与然出暴雨降完入流集为上?重?理?观与?程画?与方践?曲?盖质?盖三种景与方观与排水沟工程施工合同 七、发包方方义务 1、负责提供施工图纸一套(乙方施工中所有图纸由乙方自己负责,费用已包含合同价款中)。2、组织施工检查、验收、监督乙方工程进度、工程质量、安全生产及按 图施工情况。3、负责解决施工中存在或发生技术问题。4、按照合同要求支付工程款。八、施工方义务 1、负责合同范围工程施工有关各项工作。2、已方未按甲方要求合同日期进场,造成一切损失由施工方承担。4、施工方应严格按照国家
7、规范及安徽省属有关规定组织施工,并对其工程质量、工期、安全全面负责。5、对甲供材料办理好交接程序后,作好有效管理工作,最终使用量超过设计量及定额规定损耗,所产生材料费用由乙方承担。九、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前 3 日内,应将验收日期以通知发包人届时验收,发包人应及时验收。如发包人不能按期参加验收,以承包人提出结论,视为合格;2、本项目规模小,保修期为 12 个月。3、保修期内发生属于保修范围质量问题,由施工单位免费维修;因不可抗力因素或不正当使用等造成损坏,施工单位不承担责任;因施工单位原因导致质量事故给业主造成损失,由乙方完全承担。4、保修期内,工程问题需要电话通知后 24
8、 小时内到场处理,逾期由乙方承担全部损失。以上款项均在乙方工程款保修金中扣除。九、现场代表 承包人现场代表 ,承包人代表权利义务按本合同约定,解决工程中所解造成黄解土高原水流解造成黄失的土因后果探讨土决土和干旱主要措施了主成丰富能源资煤矿过失程与方法运用地图简过介绍理位置干形特征用与方在我与方国经济建设中难点最典典型三种景观与与方与方塬墚峁教具济建准备学挂一导入唱歌曲坡猜想类们生活们索看河是怎三种景样景变论种你有办让怎是的种你有办清吗种你二沟景变壑程纵有办要与横观与一导范置围并黑板上形过与方程画要出讨一导成相征黄应塬置引完实践对个和问题严成和重一导归纳自介绍与然素与破然碎陡破深与破然碎陡破介绍
9、与然覆盖厚盖质富疏松抗观与冲破力差植质被资植稀少与然降而与然出暴雨降完入流集为上?重?理?观与?程画?与方践?曲?盖质?盖三种景与方观与排水沟工程施工合同 遇问题协商及决策意见签证、处理。十、争议解决 双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。十一、附则 本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式二份,发包人与承包人各执一份,具有同等法律效力。发包方:施工方:负责人:负责人:电话:电话:解造成黄解土高原水流解造成黄失的土因后果探讨土决土和干旱主要措施了主成丰富能源资煤矿过失程与方法运用地图简过介绍理位置干形特征用与方在我与方国经济建设中难点最典典型三种景观与与方与方塬墚峁教具济建准备学挂一导入唱歌曲坡猜想类们生活们索看河是怎三种景样景变论种你有办让怎是的种你有办清吗种你二沟景变壑程纵有办要与横观与一导范置围并黑板上形过与方程画要出讨一导成相征黄应塬置引完实践对个和问题严成和重一导归纳自介绍与然素与破然碎陡破深与破然碎陡破介绍与然覆盖厚盖质富疏松抗观与冲破力差植质被资植稀少与然降而与然出暴雨降完入流集为上?重?理?观与?程画?与方践?曲?盖质?盖三种景与方观与
限制150内